МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 31/15
на выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильной дороги д. Мяглово — д. Новая Пустошь — д. Озерки на участке от дома №56 ул. Мягловская д. Мяглово через д. Новая Пустошь до дома №65 д. Озерки (СМ15078,СМ15083,СМ15086)
д. Колтуши «16» июня 2015 год
Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, действующая в интересах и от имени МО Колтушское сельское поселение, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Главы администрации Знаменского А.О., действующего на основании устава МО Колтушское сельское поселение, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Неотех» (ООО «Неотех»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Белоуса Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, принимая во внимание, что Подрядчик является победителем проведенного Заказчиком аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильной дороги д. Мяглово — д. Новая Пустошь — д. Озерки на участке от дома №56 ул. Мягловская д. Мяглово через д. Новая Пустошь до дома №65 д. Озерки (СМ15078,СМ15083,СМ15086)» (Протокол №0145300032715000042-П3 от «22» мая 2015 г.), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:
- Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту дорожного полотна автомобильной дороги д. Мяглово — д. Новая Пустошь — д. Озерки на участке от дома №56 ул. Мягловская д. Мяглово через д. Новая Пустошь до дома №65 д. Озерки (СМ15078,СМ15083,СМ15086) в соответствии с локальной сметой (Приложение №1 к Контракту), Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), условиями настоящего Контракта, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения, а Заказчик обязуется произвести оплату по настоящему Контракту.
1.2. Место выполнения работ — Населенные пункты МО Колтушское СП
- Сроки выполнения работ
2.1. В течение 14 календарных дней с момента заключения Контракта.
- Стоимость работ по Контракту и порядок их оплаты
3.1. Цена Контракта составляет 8 199 628,72 (Восемь миллионов сто девяносто девять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 72 копейки, в том числе НДС 18% 1 250 790,82 (Один миллион двести пятьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 82 копейки.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта на основании Локальной сметы (Приложения №1 к Контракту) за исключением случаев, предусмотренных п. 11.1. настоящего Контракта и ст. №34, ст. №95 Федерального закона № 44-ФЗ. Авансирование не предусмотрено.
3.3. Оплата производится на основании счет-фактуры, Акта сдачи-приемки выполненных работ и иных документов, подтверждающих расходы Подрядчика, подписанных Подрядчиком и Заказчиком. Оплата за выполненные работы производится не позднее 31 декабря 2015 года, в пределах стоимости контракта (пункт 3.1). Заказчик вправе производить оплаты как в целом, так и по отдельным этапам (после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ).
3.4. В случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого Контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
3.5. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, всех расходов на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
3.6. Оплата Заказчиком выполненных работ по Контракту уменьшается на сумму штрафов и пеней, установленных пунктом 8 настоящего Контракта.
- Обязанности Подрядчика
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1 Контракта, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), Локальной сметой (приложение № 1 к Контракту), в надлежащим качестве, в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
- Использовать при выполнении работ таких специалистов квалификация, опыт и компетенция, которых позволяет осуществлять надлежащее исполнение порученной им работы, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения работ.
- Обеспечивать через представителя Заказчика, возможность контроля над ходом выполнения работ, качеством используемых товаров (материалов), в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика, представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.1.4. Нести ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и поведения на территории Заказчика.
4.1.5. Своевременно направлять своего представителя в организацию Заказчика по его вызову во всех случаях некачественного выполнения работ.
4.1.6. Предоставить Заказчику в трехдневный срок счет, акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.1.7. Обеспечить уборку территории Объектов после окончания работ на Объектах, в том числе очистку, при необходимости, колодцев сливной канализации в случае их засорения при проведении работ.
4.1.8. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.9. При выполнении работ:
— обеспечить сохранность зеленых насаждений на прилегающей территории,
— обеспечить сохранность имущества третьих лиц,
— обеспечить сохранность линии электропередачи, связи.
— руководствоваться требованиями, установленными следующим нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», N 3, 05.01.1995);
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно — эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999).
Федеральный Закон РФ от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
4.1.10. Вести установленным порядком журнал учета выполненных работ.
4.1.11. Не передавать техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.1.13. После сдачи объекта, в согласованные с Заказчиком сроки вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, товары (материалы, оборудование) и иное имущество, а также мусор.
4.2.Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного Контракта.
- Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. При изменении условий выполнения работ уведомить Подрядчика в письменной форме с составлением дополнительного соглашения по настоящему Контракту.
5.1.2. Соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.
5.1.3. Оплатить надлежащим образом выполненные работы согласно акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Контролировать ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, предъявлять претензии Подрядчику по качеству и срокам выполнения работ.
5.2.2. Отказаться от работ Подрядчика, в случае возникших по вине Подрядчика обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению работ, обусловленных Контрактом.
5.3. Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного Контракта.
- Порядок сдачи и приемки выполненных работ
6.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе № 44-ФЗ. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.2. Заказчик, принявший выполненные работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.
6.3. Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акты сдачи-приемки выполненных работ в течение 3 (Трех) дней за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков.
6.4. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон, об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются представителем стороны в акте сдачи – приемки выполненных работ, либо в отдельно составленном документе не позднее 5 рабочих дней.
6.5. К оформленному акту сдачи-приемки выполненных работ в обязательном порядке прикладывается отчетная документация.
6.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
6.7. Датой сдачи-приемки выполненных работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков – дата, которая устанавливается с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта.
- Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. Не являются обстоятельствами непреодолимой силы: погодные условия и атмосферные осадки типичные для данного региона.
7.3.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.
7.4.С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами, а также Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта.
- Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.
8.1.1. Ответственность Заказчика:
8.1.1.1. За нарушения срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей па день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня нарушения обязательства.
8.1.1.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и составляет 2 % цены Контракта, а именно 163 992,57 (Сто шестьдесят три тысячи девятьсот девяносто два) рубля 57 копеек.
8.1.2. Ответственность Подрядчика:
8.1.2.1.За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
П = (Ц-В) х С,
где Ц — цена Контракта;
В — стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С — размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ х ДП,
где СЦБ — размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемой с учетом коэффициента К;
ДП — количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП/ДКх 100%,
где ДП — количество дней просрочки;
ДК — срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.1.2.2.За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», и составляет 5 % цены Контракта, а именно 409 981,44 (Четыреста девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 44 копейки.
8.1.2.3. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время выполнения работ, предусмотренных Контрактом.
8.2. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
- Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
- Неустойки, указанные в настоящем разделе, взимаются за каждое нарушение в отдельности.
- Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
- Ущерб, нанесенный третьим лицам Подрядчиком при выполнении и/или в результате работ, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.
- Обеспечение исполнения Контракта
9.1. До заключения Контракта участник аукциона в электронной форме предоставляет обеспечение исполнения Контракта.
9.2. Обеспечение исполнения Контракта составляет 10 (Десять) % от начальной (максимальной) цены Контракта – 953 445,20 (Девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста сорок пять) рублей 20 копеек и представляется Подрядчиком в виде ____________________________.
9.3. Размер обеспечения исполнения Контракта и документ об обеспечении исполнения должны полностью соответствовать требованиям, установленным Федеральным Законом №44-ФЗ и документации об аукционе в электронной форме.
9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчиком обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Контракта.
9.5. Возврат обеспечения исполнения Контракта осуществляется Подрядчику в течение 30 (Тридцати) банковских дней со дня исполнения обязательств по Контракту в полном объеме, надлежащего качества и в установленные настоящим Контрактом сроки и получения Заказчиком письменного требования Подрядчика.
- Порядок изменения и расторжения Контракта
10.1.Изменения существенных условий Контракта при его заключении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
10.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объемов выполняемых работ и иных условий Контракта.
10.1.2. Если Заказчик по согласованию с Подрядчиком увеличивает или уменьшает предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на 10% (десять) процентов, предусмотренных Контрактом. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы стоимости работы.
10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр Контрактов.
10.4.Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта, Технического задания (Приложение № 2 к Контракту):
–если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 3 (Трех) дней;
–если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены Контракта или изменения объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным Контрактом;
–если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.7. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, информация о Подрядчике включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.
10.8. При этом Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика о расторжении Контракта.
10.9. При частичном исполнении Контракта Подрядчиком, в результате которого Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, при заключении нового Контракта в целях восполнения объема не выполненных работ, объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, заключаемого другим способом в указанных целях, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.
10.10. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с момента надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.
- Прочие условия
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения в соответствии с ч.8 ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует до 31 декабря 2015 г. включительно, а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств.
11.2. Все уведомления и сообщения, касающиеся предмета настоящего Контракта, должны направляться другой Стороне в письменном виде.
11.3. Переписка Сторон, имеющая отношение к исполнению принятых на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательств, осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Контракту.
11.4. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня наступления таких изменений.
12.5. Споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.6. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.7. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
11.8. Все, что не урегулировано Контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
11.9. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровыми подписями Сторон.
11.10. Контракт, заключенный в электронный форме, по желанию Заказчика либо Подрядчика может быть распечатан, подписан уполномоченными лицами и скреплен печатями организаций.
11.11. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 — ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на ремонт дорожного полотна автомобильной дороги д. Мяглово — д. Новая Пустошь — д. Озерки на участке от дома №56 ул. Мягловская д. Мяглово через д. Новая Пустошь до дома №65 д. Озерки (СМ15078, СМ15083, СМ15086)
Приложение № 2 — Техническое задание.
Приложение № 3 – Конкретные показатели товаров (материалов, оборудования), представленные в заявке Подрядчика.
- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188680, Ленинградская область Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 ИНН 4703139780 КПП 470301001 ОГРН 1144703001321 ОКПО 25834516 ОКВЭД 75.11.32 л/с 04453203840 в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области Отделение по Ленинградской области Северо-Западного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 044106001 р/сч 40204810600000003701 |
Общество с ограниченной ответственностью «Неотех»
Юридический адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, Старопутиловский вал, д.7, корп.1, лит. А Почтовый адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, Старопутиловский вал, д.7, корп.1, лит. А ИНН 7806487618 / КПП 780601001 ОГРН 1127847510141 р/с 40702810332220000373 Банк ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810600000000786 БИК 044030786 Тел – 8 800 555-23-26 +7 812 648-28-56 E-mail – info@lenled.ru |
| Глава администрации
___________ А.О. Знаменский м.п. |
Генеральный директор ООО «Неотех»
___________ Д.В. Белоус м.п. |
ПРИЛОЖЕНИЯ — скачать doc 62 kb
