МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 46/15


на оказание услуг по изготовлению и монтажу указателей населенных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и адресных указателей на домовладения в населенных пунктах МО Колтушское СП

Ленинградская область,
Всеволожский район,
д. Колтуши
« 24» августа 2015 года

Администрация МО Колтушское СП, действующая в интересах и от имени муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Знаменского А.О., действующего на основании устава МО Колтушское СП, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Гриф», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Рожнова В.М., действующего на основании устава, с другой стороны, принимая во внимание, что «Исполнитель» является победителем проведенного Заказчиком аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению и монтажу указателей населенных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и адресных указателей на домовладения в населенных пунктах МО Колтушское СП (Протокол подведения итогов от «10» августа 2015г.), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется в установленный срок оказать услуги по изготовлению и монтажу указателей населенных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и адресных указателей на домовладения в населенных пунктах МО Колтушское СП, а Заказчик обязуется обеспечить принятие результатов оказания услуг и оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет – 209896,50 (двести девять тысяч восемьсот девяносто шесть рублей 50 коп.)
Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде:
— безотзывной банковской гарантии, выданной банком и отвечающей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
— внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
1.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
1.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
1.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик предъявляет требования к гаранту о необходимости произвести платеж по гарантии или удерживает внесенные Подрядчиком денежные средства. При выставлении штрафных санкций, неустоек, отнесения расходов на Подрядчика при оказании услуг третьими лицами и иных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию. В претензии устанавливается срок погашения заявленного требования и указание на то, что если требования, установленные в претензии, не будут удовлетворены в оговоренный срок, Заказчик будет вынужден:
— обратиться с требованием об уплате указанной суммы в банк-гарант (если Подрядчиком было предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии);
— удержать указанную сумму из суммы, внесенной Подрядчиком на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта;
— обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также судебных расходов.
1.6. В случае, если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств, возврат таких денежных средств Подрядчику производится после надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по контракту в течение десяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.
1.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Контракта.

2. СРОК И МЕСТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1. 60 календарных дней с даты заключения контракта

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему контракту составляет – 1726917,52 (один миллион семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот семнадцать рублей 52 коп.), НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН.
3.2. Заказчик вправе увеличить и уменьшить предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
3.3. Оплата производится на основании счет-фактуры (счета), акта о приемке выполненных работ, и иных документов (при необходимости), подтверждающих расходы Исполнителя, подписанных Исполнителем и Заказчиком.
3.4. Оплата за предоставленные услуги производится не позднее 31 декабря 2015 года, в пределах стоимости контракта (пункт 3.1).
3.5. Услуги предоставленные Исполнителем с отклонениями от Технического задания (Приложение № 1), и других нормативно-правовых документов, не подлежат приёмке и оплате Заказчиком.
Оплата осуществляется в безналичной форме, авансирование не предусмотрено.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль над ходом предоставления услуг, соблюдением сроков оказания услуг и стоимости услуг, установленных контрактом.
4.1.2. Принять оказанные услуги в порядке и сроки предусмотренные контрактом.
4.1.3. Производить оплату оказанных услуг в соответствии с предъявленными Исполнителем счет-фактурой (счетом) и актом приема выполненных работ при наличии в своем распоряжении выделенных ассигнований.
4.1.4. По окончании оказания услуг Исполнителем, принять результат оказанных услуг.
4.1.5. Осуществить возврат Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения контракта применяется Исполнителем) после подписания акта выполненных работ в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного требования Исполнителя.
4.2. Исполнитель обязан:
Предоставлять предусмотренные настоящим контрактом услуги, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), нормами и правилами, в сроки, установленные контрактом.
4.3. «Заказчик» вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с контрактом;
4.3.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;
4.3.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;
4.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками предоставления услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
4.3.5. Отказаться от принятия и оплаты услуг, не соответствующих требованиям контракта;

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ
5.1. По завершении оказания услуг, Исполнитель письменно извещает Заказчика о готовности.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Исполнителя, назначает проведение рабочей (приемочной) комиссии и приступает к приемке результата оказанных услуг.
5.3. Сдача результата оказанных услуг Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.
5.4. Для проверки предоставленных результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе № 44-ФЗ. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. Не являются обстоятельствами непреодолимой силы: погодные условия и атмосферные осадки, типичные для данного региона.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.
6.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами, а также Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с заказчика штраф в размере 43172 рублей 94 копеек (2,5 процентов цены контракта);
7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц — В) x С,
где:
Ц — цена контракта;
В — стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказанных услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;
С — размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = Сцб x ДП,

где:
Сцб — размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП — количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП/ДК x 100%,

где:
ДП — количество дней просрочки;
ДК — срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.6. За ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, исполнитель выплачивает заказчику штраф в размере 172691 рублей 75 копеек (10 процентов цены контракта)
7.7. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
7.8. Сторона освобождается от уплаты пеней (штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.9. Ответственность сторон и условия исполнения обязательств, не оговоренные в настоящем контракте, регулируются гражданским законодательством РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 25.11.13г. №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
7.10. Исполнитель несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за последствия, произошедшие вследствие неудовлетворительного оказания услуг.
7.11. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчику и третьим лицам.
7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1. Предоставление услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством и необходимыми требованиями.
8.2. Гарантия на выполненные работы 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ Сторонами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения в соответствии с ч.8 ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует до 31.12.2015г., а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре Государственных и муниципальных Контрактов.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены Дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
9.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, указанных в пункте 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, частью 3 статьи 450 ГК РФ, статьей 717 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Исполнителем условий настоящего контракта:
9.5.1. Исполнитель в течение 1 календарного дня не приступил к оказанию услуг.
9.5.2. В случае отсутствия финансирования со стороны Заказчика по независящим от него причинам.
9.5.3. В случае получения информации о предоставлении Исполнителем ненадлежащего обеспечения исполнения контракта.
9.5.4. Если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. Настоящий контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.6.1.При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
9.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.7.1. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем, подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
9.7.2. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Исполнитель передает права на выполненную документацию Заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
10.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.3. Любые изменения и дополнения к контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.4. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
10.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
10.6. Контракт, заключенный в электронный форме по желанию Заказчика либо Исполнителя может быть распечатан, подписан уполномоченными лицами и скреплен печатями организаций.
10.7. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Схемы расположения знаков;

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

188680, Ленинградская область Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32

ИНН 4703139780 КПП 470301001

ОГРН 1144703001321 ОКПО 25834516

ОКВЭД 75.11.32

л/с 04453203840 в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области

Отделение по Ленинградской области Северо-Западного управления Центрального банка Российской Федерации

БИК 044106001

р/сч 40204810600000003701

Глава администрации

____________ Знаменский А.О.

(подписано ЭЦП)

Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью «Гриф»

Юридический адрес

188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, ул.Заводская, д.8 лит. Б

Фактический адрес

188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, ул.Заводская, д.8 лит. Б

Номер контактного телефона

+7-953-372-29-66

ИНН 4703008628 КПП 470301001

ОГРН 1024700565130

р/сч40702810855410125793

Кор.сч 30101810500000000653

БИК 044030653

Название банка- Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург

Адрес банка 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика д. 2

Генеральный директор

_____________ Рожнов В.М.

(подписано ЭЦП)


 

Приложения, скачать doc 456 kb