МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 101/15


на выполнение работ по устройству уличного освещения населенных пунктов д. Аро (детская площадка), п. Воейково (контейнерная площадка), д. Хапо-Ое (Озерковский пер.), д. Хапо-Ое (спортивная площадка)

Ленинградская область,
Всеволожский район,
д. Колтуши

«24» декабря 2015 года

Администрация МО Колтушское СП, действующая в интересах и от имени муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Знаменского А.О., действующего на основании устава МО Колтушское СП, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «СВЕТПРОМ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Ануфриевой С.Н., действующей на основании Устава, с другой стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик» является победителем проведенного Заказчиком аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по ремонту уличного освещения населенных пунктов д. Аро (детская площадка), п. Воейково (контейнерная площадка), д. Хапо-Ое (Озерковский пер.), д. Хапо-Ое (спортивная площадка) (Протокол рассмотрения единственной заявки от «11» декабря 2015г), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту контракт) о нижеследующем:

 

  1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства по устройству уличного освещения населенных пунктов д. Аро (детская площадка), п. Воейково (контейнерная площадка), д. Хапо-Ое (Озерковский пер.), д. Хапо-Ое (спортивная площадка)

1.2. Сроки выполнения работ определяются графиком выполнения комплекса работ по устройству уличного освещения населенных пунктов д. Аро (детская площадка), п. Воейково (контейнерная площадка), д. Хапо-Ое (Озерковский пер.), д. Хапо-Ое (спортивная площадка)

согласно приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Виды работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, указаны в приложении № 3, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

 

  1. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ составляет – 455989,00 (четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 00 коп) НДС не облагается в связи с применением УСН, в т.ч:

за счет средств местного бюджета – 96941,77 (девяносто шесть тысяч девятьсот сорок один рубль 77 коп)

за счет средств Ленинградской области – 359047,23 (триста пятьдесят девять тысяч сорок семь рублей 23 коп)

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.2. По соглашению сторон цена контракта может быть изменена в следующих случаях:

— при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условиях  контракта;

— если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на 10% или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

  1. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком безналичным путем на основании представленной и подписанной сторонами отчетной документацией в соответствии с перечнем в Приложении № 4.

3.2. Оплату выполненных работ Заказчик производит не позднее 31 декабря 2015 года.

 

  1. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в сроки, установленные согласно приложению № 2

4.2. Сроки выполнения работ – 5 календарных дней с даты заключения контракта.

4.3. Срок контракта – до 31 декабря 2015 года (в части финансирования)

4.4. Гарантия на выполненные работы составляет – 3 года, с даты подписания сторонами актов выполненных работ (КС-2).

 

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Обеспечить выполнение работ по устройству уличного освещения населенных пунктов д. Аро (детская площадка), п. Воейково (контейнерная площадка), д. Хапо-Ое (Озерковский пер.), д. Хапо-Ое (спортивная площадка).

5.1.2. Выполнять работы, согласно приложению № 1,3,6 в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, нормами, правилами и другими нормативными документами, а также в соответствии с природоохранными, противопожарными мероприятиями и действующими санитарными нормами на протяжении всего периода выполнения работ.

5.1.3. Взаимодействовать с представителями  технического надзора (определяется Заказчиком) по вопросам выполнения работ.

5.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях повреждения объектов принадлежащих Заказчику, происшедших по вине третьих лиц и иных происшествиях, их причинах и последствиях, и докладывать о принятых мерах.

5.1.6. Подрядчик обязан направлять Заказчику в письменном виде уведомление (не менее чем за 2 дня с указанием времени и даты до начала выполнения следующего технологического процесса) о проведении любых видов скрытых работ (в соответствии с утвержденным планом графиком работ) для прибытия на объект представителя Заказчика.

5.1.7. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ, а также охрану материалов  и оборудования.

5.1.8. Исполнять предписания Заказчика.

5.1.9. Представить заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в форме: вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, составляющем 10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, сроком действия на один месяц, превышающий календарный план производства работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.2. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Подрядчик имеет право заключать по согласованию с Заказчиком, договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более 30 процентов, предусмотренных настоящим контрактом объемов работ. В этом случае Подрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых субподрядчиком работ.

5.4.     Заказчик имеет право:

5.4.1. Осуществлять технический надзор.

5.4.2. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта.

5.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных недостатков.

 

  1. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.     Приёмка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с требованиями пунктов 1.2, 5.1.2., 5.1.6 настоящего контракта.

6.2. Подтверждение выполненных работ производится представителем Подрядчика в лице руководителя или его заместителя.

6.3. Для подтверждения выполненных работ и решения технических вопросов Заказчик выделяет своих ответственных представителей.

6.4. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя Заказчика  выделять работников, транспорт, необходимые документы и инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.

6.5. Приемка выполненных работ осуществляется с целью  определения объемов и качества выполненных работ и исполнению Подрядчиком требований пункта 5.1.1.

6.5.1. В случае   выявления нарушений технологии и качества производства работ, данные работы не принимаются. Подрядчик обязан в кратчайшие сроки за собственные средства исправить выявленные дефекты.

6.5.2. В результате приемки выполнения работ оформляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с объемами работ, выполненными за отчетный период, действующими сборниками цен, территориальными единичными расценками на работы и материалы, переводится в текущие цены, с учетом индексов роста цен, используемых Подрядчиком на момент заключения настоящего муниципального контракта и понижающего коэффициента, определенного по соотношению цены настоящего Муниципального контракта и начальной (максимальной) цены контракта.

6.6. Приемка выполненных работ осуществляется в течении 5-и рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и исполнительной документации.

6.7. В случае соответствия выполненных работ, заказчик в течение 3-х рабочих дней подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и направляет в адрес Подрядчика.

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы (2,5 процента цены контракта) в размере – 11 399 рублей 72 коп.

7.4.1.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

7.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П=(Ц-В) x С, где:

Ц — цена контракта;

В — стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о выполнении работ;

С — размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С=Сцб x ДП, где:

Сцб — размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП — количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К =ДП/ДКx 100%, где:ДП — количество дней просрочки;

ДК — срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 — 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 — 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы (10 процентов цены контракта) и составляет – 45 598 рублей 90 коп.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

7.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

7.7. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением требований пункта 5.1.1. настоящего контракта  Заказчику.

7.8. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за последствия, произошедшие вследствие неудовлетворительных работ.

7.9. Заказчик несет ответственность за качество и объем принятых работ, за невыполнение своих функций и неиспользование предоставленных прав в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7.11. При выявлении в ходе осуществления проверок случаев неудовлетворительного выполнения работ, Заказчик вправе:

7.11.1. требовать исправления указанных недостатков за счет средств Подрядчика.

7.11.2. при неоднократном выявлении вышеуказанных нарушений (не менее трех раз) расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном действующим законодательством.

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет – 45 598,90 (сорок пять тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 90 коп)

8.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде:

  — безотзывной банковской гарантии,  выданной банком и отвечающей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

  — внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

8.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик предъявляет требования к гаранту о необходимости произвести платеж по гарантии или удерживает внесенные Подрядчиком денежные средства. При выставлении штрафных санкций, неустоек, отнесения расходов на Подрядчика при оказании услуг третьими лицами и иных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию. В претензии устанавливается срок погашения заявленного требования и указание на то, что если требования, установленные в претензии, не будут удовлетворены в оговоренный срок, Заказчик будет вынужден:

— обратиться с требованием об уплате указанной суммы в банк-гарант (если Подрядчиком было предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии);

— удержать указанную сумму из суммы, внесенной Подрядчиком на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта;

— обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также судебных расходов.

8.6. В случае, если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств, возврат таких денежных средств Подрядчику производится после надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

  1. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию — 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены Дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по  соглашению Сторон в случаях,  указанных в пункте  1 ч.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, частью 3 статьи 450 ГК РФ,  статьей 717 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

11.5.1. Подрядчик в течение 2 календарных дней после передачи объекта не приступил к выполнению работ.

11.5.2.  Если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим контрактом, составляет более 7 календарных дней.

11.5.3.  Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и не устранимыми.

11.5.4. наличие неоднократных нарушений (не менее трех раз) указанных в пункте 7.11. настоящего контракта;

11.5.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении аукциона, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. Настоящий контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.6.1. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.7.1. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком, подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.7.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта  другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Для контроля за выполнением Подрядчиком работ, указанных в пункте 1.1., и соблюдением им требований условий контракта, Заказчик назначает своих представителей, которые регулярно контролируют условия исполнения настоящего контракта, в том числе проводят выездные проверки на место проведения работ, с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему контракту.

Подрядчик обеспечивает представителей Заказчика транспортными средствами, необходимым для проведения осмотра объектов.

12.2. Подрядчик обязан в письменном виде направить уведомление (не менее чем за 2 дня с указанием времени и даты до начала выполнения следующего технологического процесса) о проведении любых видов скрытых работ (в соответствии с утвержденным планом графиком работ) для прибытия на объект представителя Заказчика.

12.3. В случае получения Подрядчиком предписания от контрольных органов, Подрядчик обязан согласовать выполнение данного предписания с Заказчиком.

12.4. Обеспечение исполнения обязательств по контракту, представленное Подрядчиком, подлежит возврату Подрядчику после исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего контракта.

12.5. Подрядчик теряет право на возврат обеспечения исполнения обязательств по контракту в случае отказа от исполнения обязательств либо их ненадлежащего исполнения.

12.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

 

Приложения:

Приложение   № 1 Техническое задание;

Приложение № 2  График выполнения комплекса работ по устройству уличного освещения населенных пунктов д. Аро (детская площадка), п. Воейково (контейнерная площадка), д. Хапо-Ое (Озерковский пер.), д. Хапо-Ое (спортивная площадка)

Приложение № 3 Виды работ, подлежащие выполнение работ по устройству уличного освещения населенных пунктов д. Аро (детская площадка), п. Воейково (контейнерная площадка), д. Хапо-Ое (Озерковский пер.), д. Хапо-Ое (спортивная площадка)

Приложение №4 Перечень отчетной документации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику;

Приложение №5 Сметный расчет

Приложение №6 Конкретные показатели товаров (материалов) представленные в заявке подрядчика.

  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ CTOPOH
 

ЗАКАЗЧИК

 

администрация МО Колтушское СП

Адрес: 188680 Ленинградская область,

Всеволожский район, д. Колтуши д.32.

ИНН 4703139780

КПП 470301001

ОГРН 1144703001321

ОКПО 25834516

ОКВЭД 75.11.32

р/с 40204810600000003701 в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного управления Центрального банка Российской Федерации

БИК 044106001

 

Глава администрации

МО Колтушское СП

____________ А.О. Знаменский

(подписано ЭЦП)

 

ПОДРЯДЧИК

 

ООО  «Светпром»

Юридический адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.49, лит.Б

ИНН 4703133516   КПП 470301001

р/сч. 40702810955410001102

Северо-Западный Банк ОАО « Сбербанк России»

к/сч. 30101810500000000653

БИК 044030653

ОКПО 38542554   ОКАТО  41413000000

ОГРН 1134703001718  ОКОПФ 12165

 

 

Генеральный директор

ООО «Светпром»

____________ С.Н. Ануфриева

(подписано ЭЦП)


 

Приложения к муниципальному контракту — скачать docx 130 kb


 

д.Аро Хапо-ое, Озерковский пер. Хапо-ое, спорт. площадка Воейково, площадка ТБО